精品蜜桃一区二区三区_精品免费_精品免费二区三区三区高中清不卡_精品免费国产_久草五月天_久草午夜

當前位置: 東方風力發電網>看資訊 >其他消息 > “搶裝潮” 風電項目的建設必須公開招標嗎?未公開招標將會引發有哪些后果?

“搶裝潮” 風電項目的建設必須公開招標嗎?未公開招標將會引發有哪些后果?

2020-05-29 來源:能源法律觀察 瀏覽數:508

新能源“搶裝潮”已迫使企業快馬加鞭,當浪潮遭遇“新冠疫情”,新能源企業更感到“雪上加霜”。能源法律觀察團隊在回答日益增多的法律咨詢問題的同時,也檢索并分析了一系列“搶裝潮”相關的典型案例,旨在研究當前亟待解決的實務問題,進而有針對性地為相關企業提供專業法律建議。

  新能源“搶裝潮”已迫使企業快馬加鞭,當浪潮遭遇“新冠疫情”,新能源企業更感到“雪上加霜”。能源法律觀察團隊在回答日益增多的法律咨詢問題的同時,也檢索并分析了一系列“搶裝潮”相關的典型案例,旨在研究當前亟待解決的實務問題,進而有針對性地為相關企業提供專業法律建議。
  
  受限于國家對風電項目并網時間的要求,風電項目的工期往往較為緊張。業主為快速推動風電項目建設往往會忽略公開招標程序而直接選定施工單位。此時,相應建設工程施工合同是否有效?施工單位和業主的權利義務應當如何界定?施工單位可以繼續按照雙方簽署的建工合同主張權利嗎?
  
  典型案例
  
  林甸縣東明園風力發電有限公司、陜西省建筑基礎工程公司建設工程施工合同糾紛
  
  審理法院:黑龍江省高級人民法院
  
  案號:(2017)黑民終567號
  
  當事人關系圖
  2. 案件基本事實
  
  2013年4月3日,黑龍江省發改委核準林甸花園風電場項目,項目業主為東明園公司,要求項目招標范圍為全部招標,招標組織形式為委托招標,招標方式為公開招標。
  
  2013年11月30日,業主東明園公司與施工單位陜建公司通過邀請招標的方式簽訂《電力建設工程施工合同》,業主東明園公司將風電場風機基礎工程發包給施工單位陜建公司,合同約定:
  
  (1)具體工程為風電場內33臺風機基礎(包括樁基和承臺)的施工。
  
  (2)計劃開工日期為2013年12月1日,計劃竣工日期為2014年2月28日,工期總歷天數90天。
  
  (3)合同價格為固定單價和固定總價,每臺風機單價115萬元,總價為3795萬元人民幣,單價和總價中已包含施工單位承包工程的全部冬季施工費用。
  
  (4)非施工單位原因的暫停施工,由業主承擔有關的經濟費用,工期相應順延,停工責任在施工單位,由施工單位承擔停工所發生的費用。
  
  2014年2月26日,業主東明園公司與施工單位陜建公司簽訂《補充協議》,協議約定:由于現場氣候惡劣,不可抗力導致工期需順延,將竣工日期自2014年2月28日順延至2014年8月28日。
  
  2015年4月11日,業主東明園公司與施工單位陜建公司簽訂《單位工程竣工報告》,涉案工程經驗收合格。
  
  工程竣工驗收后,業主東明園公司僅支付工程款1995萬元,尚余1800萬元未支付。
  
  3. 原告訴請及被告抗辯
  
  2016年4月25日,原告施工單位陜建公司訴至法院:請求依法判令業主東明園公司給付工程款1800萬元及相應逾期付款利息。
  
  被告業主東明園公司抗辯:施工單位陜建公司存在工期延誤,延誤時間長達7個月,應承擔給業主造成的發電量損失(具體以司法鑒定為準)。
  
  4. 爭議焦點
  
  人民法院認為,本案的爭議焦點在于案涉合同未經公開招標的效力及工期延誤責任的承擔。
  
  5. 法院判決結果
  
  一審法院支持施工單位陜建公司訴請,其認為:
  
  (1)未經公開招投標,建設施工合同無效
  
  風電場項目屬于大型基礎設施、公用事業等關系社會公共利益、公眾安全的項目,依法屬于強制招投標工程的范圍。黑龍江省發展和改革委員會亦核準風電場項目的招標范圍為全部招標,招標方式為公開招標,并未核準涉案項目可進行邀請招標。現業主東明園公司就涉案項目并未采用公開招標的方式進行招標,案涉合同違反法律、法規的強制性規定,應為無效合同。
  
  (2)風電項目通過竣工驗收,合同無效不影響工程款支付
  
  因涉案工程已于2015年4月11日驗收合格。根據《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第三條規定,施工單位陜建公司請求業主東明園公司參照合同約定支付工程款應得到法律的保護。本案工程造價為固定總價,減去已支付的工程款,東明園公司還應給付陜建公司工程款1800萬元。
  
  給付工程款的利息是給付工程款的附隨義務。本案風電項目已于2015年4月11日驗收合格,應將該日視為實際交付之日并計算利息。由于合同無效,應視為雙方當事人對欠付工程價款利息計付標準沒有約定,依法應按照中國人民銀行發布的同期同類貸款利率計息。
  
  業主東明園公司不服一審判決,提起上訴,上訴請求依法駁回施工單位陜建公司全部訴訟請求,其上訴理由為:
  
  施工單位陜建公司存在工期延誤,應承擔給業主東明園公司造成的實際損失。盡管補充協議將工期順延至2014年8月28日,但施工單位又拖延7個多月才完工。一審法院判令合同無效,因此未支持工程延誤違約金損失;但是根據合同法的規定,有過錯的一方應當賠償對方因此受到的損失。業主的實際損失就是施工單位延誤工期造成的預期發電量的損失,一審判決給付的工程款應當減去該損失。
  
  針對業主東明園公司的上訴請求,施工單位陜建公司抗辯:
  
  工期延誤的責任不在施工單位。業主東明園公司在補充協議簽訂后仍然沒有修建完成通往風機基礎位置的道路。截止于2014年10月22日,道路施工只完成50%,尚不具備施工條件。根據合同約定,甲方原因導致延期開工,工期可順延。
  
  同時,施工單位陜建公司提交新證據——監理項目部出具的兩份情況說明,該等情況說明的內容為:
  
  至2014年3月22日,陜建公司已完成31個風機基礎的施工(共33個),但由于客觀條件所限,業主項目部仍沒有修通道路,無法通行,業主項目部決定暫時停止施工。2015年1月18日,業主項目部決定由施工單位重新開始風機基礎施工。至2015年1月22日,施工單位完成全部風機基礎施工,施工有效期共計85個日歷天。
  
  二審法院最終維持原判,具體觀點如下:
  
  (1)認同一審法院關于風電項目施工合同未經公開招投標無效的觀點。
  
  (2)關于工期延誤的原因及責任認定問題
  
  當事人雙方簽訂的補充協議系雙方真實意思表示,該協議將工期順延至2014年8月28日,且明確了系現場氣候惡劣,不可抗力導致工期需順延,證實此次工期順延并非陜建公司原因所致。監理公司出具的工期情況說明亦證實,在2014年3月23日至2015年1月18日期間因不具備施工條件,通知施工單位陜建公司停止施工,故補充協議確定的竣工日期后的工期延誤亦非因施工單位陜建公司原因所致。業主東明園公司雖對監理公司的說明真實性有異議,但未能提供有效證據支持其主張。業主東明園公司申請對工程逾期交付使用產生的發電量損失進行鑒定,并主張由施工單位陜建公司賠償該損失的請求,本院不予支持。
  
  (3)認同一審法院關于工程款及利息計算的觀點。
  
  法律分析
  
  (1)風電項目施工、采購、服務合同未經招投標而無效
  
  《必須招標的基礎設施和公用事業項目范圍規定》(發改法規規[2018]843號)第二條規定:
  
  “不屬于《必須招標的工程項目規定》第二條、第三條規定情形的大型基礎設施、公用事業等關系社會公共利益、公眾安全的項目,必須招標的具體范圍包括:(一)煤炭、石油、天然氣、電力、新能源等能源基礎設施項目;”
  
  風力發電項目作為新能源項目,與其相關的、達到一定金額的施工合同、采購合同、服務合同等,均屬于法定的必須招投標的項目,如不進行招投標的,相應合同存在被人民法院認定為無效的風險。
  
  本案中,案涉施工合同便由于未進行公開招投標而被人民法院認定為無效。
  
  (2)建設工程施工合同無效的,不影響工程款的支付,但會導致合同條款繼續適用存在困難
  
  《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》(法釋[2004]14號)規定:
  
  “第二條 建設工程施工合同無效,但建設工程經竣工驗收合格,承包人請求參照合同約定支付工程價款的,應予支持。”
  
  基于上述規定,我們可以看出:建設工程施工合同無效但工程竣工驗收合格的,業主仍需承擔工程款支付責任,合同無效不構成拒付工程款的理由。
  
  《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋(二)》(法釋[2018]20號)規定:
  
  “第三條 建設工程施工合同無效,一方當事人請求對方賠償損失的,應當就對方過錯、損失大小、過錯與損失之間的因果關系承擔舉證責任。
  
  損失大小無法確定,一方當事人請求參照合同約定的質量標準、建設工期、工程價款支付時間等內容確定損失大小的,人民法院可以結合雙方過錯程度、過錯與損失之間的因果關系等因素作出裁判。”
  
  上述規定顯示,在建設工程施工合同無效的情況下,相應的質量標準、工期、工程價款支付等約定不具備直接的約束力,當一方違反該等約定時,人民法院將參照該等約定作出酌情的處理,而非直接適用無效合同中的相應條款作出裁判。
  
  在本案中,人民法院雖然支持了施工單位陜建公司關于業主東明園公司逾期付款賠償責任的訴請,但因合同無效視為雙方當事人對欠付工程價款利息計付標準沒有約定,因此最終按照中國人民銀行發布的同期同類貸款利率計算工程款利息。
  
  (3)補充協議/工程簽證與監理
  
  補充協議、工程簽證是厘清各方權利義務的重要依據。本案中,施工單位陜建公司便通過與業主東明園公司簽署補充協議的方式明確了工程工期順延的事由和期限,從而順利證明自身在相應期限內不存在工期延誤責任。
  
  工程監理是指監理單位接受業主的委托和授權,對工程施工單位的行為和責任權利進行必要的協調和約束,以實現項目投資目的的監督管理活動。基于該等活動的特殊性,監理單位往往了解工程建設的具體情況并掌握相關資料。在案件事實真偽難辨的情況下,監理單位作為了解工程實際建設情況的法人,其作出的證言將對案件事實形成有力的補充。在本案中,在原告被告各執一詞的情況下,二審法院正是基于對監理單位證言的采納而對工期延誤不應歸責于施工單位陜建公司作出最終的裁判。
  
  實務指南
  
  1. 風電合同未經招投標則無效
  
  風電項目作為關系社會公共利益、公眾安全的新能源項目,同時具備投資額度大的特點,其涉及的建工合同、采購合同、服務合同等均需要通過公開招投標,否則相應合同存在被人民法院認定無效的風險。一旦合同無效,該合同便對業主和施工單位均無約束力,無法起到保證雙方商業目的實現的最終效果。
  
  因此,業主在簽署項目相關合同前應當審慎進行公開招投標程序,不能以邀請招標替代公開招標,以保證合同的效力。
  
  2. 重視書面協議/工程簽證的重要性
  
  在項目建設過程中,設計變更、工期順延等事項對工程最終結算具有重要意義,而這些事項在法律層面則依賴于相應書面協議/工程簽證來予以證明。業主及施工單位均應當重視書面協議/工程簽證,完成真實、及時的簽署工作。
  
  3. 重視監理單位在訴訟中的重要地位
  
  監理單位履行監督管理職責,掌握工程建設的實際情況,業主及施工單位均應當重視監理單位在訴訟中對案件待證事實的重要作用,必要時,可以通過監理單位的書面證言、出庭作證進一步還原案件事實以配合法院查明事實,實現公允的裁判。
  
  作者簡介:
  
  司軍艷
  
  上海電力大學經管學院 法學副教授
  
  大成上海 律師/顧問
  
  專業領域:
  
  建設工程項目全過程風險防控與爭議解決,新能源融資并購,合同能源管理
  
  王雷
  
  大成上海律師
  
  專業領域:
  
  建設工程項目全過程風險防控與爭議解決,新能源融資并購,合同能源管理

標簽:

風電
閱讀上文 >> 全國人大代表趙萍:多措并舉支持海上風電發展
閱讀下文 >> 華銳風電起訴北京匯智天華風機控制軟件侵權

版權與免責聲明:
凡注明稿件來源的內容均為轉載稿或由企業用戶注冊發布,本網轉載出于傳遞更多信息的目的,如轉載稿涉及版權問題,請作者聯系我們,同時對于用戶評論等信息,本網并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性;


本文地址:http://m.o295i.cn/news/show.php?itemid=58719

轉載本站原創文章請注明來源:東方風力發電網

按分類瀏覽

點擊排行

圖文推薦

推薦看資訊

主站蜘蛛池模板: 日韩免费视频 | 麻豆一区二区在线观看 | 在线观看视频亚洲 | 精品一区二区av天堂 | 国产福利91精品一区区二区三国产s | 女同av网站 | 1000部啪啪未满十八勿入下载 | 国产精品免费在线播放 | 免费a级毛片18以上观看精品 | 日本www视频在线观看 | 免费看黄在线看 | 欧美v国产v亚洲v日韩九九 | 日本视频精品 | 亚洲成a人片77777潘金莲 | 狠狠躁18三区二区一区传媒剧情 | 免费国产黄色片 | 亚洲人成手机电影网站 | 日本久久激情 | av在线免 | 日韩久久久久久久久久久 | 蜜臀久久精品久久久久久酒店 | 欧美日韩国产在线精品 | 国产内射老熟女aaaa∵ | 免费高清av | 三级毛片一| 国产精品毛片久久久久久久av | a∨色狠狠一区二区三区 | 好吊色视频988gao在线观看 | 女人高潮叫三级 | 一本色道久久99精品综合蜜臀 | 在线的av | 日韩三级视频在线 | 亚洲免费一级 | 台湾乡村少妇伦理 | 19禁国产精品福利视频 | 成人香蕉视频 | 中文国产日韩精品av片 | 国产精品成人观看视频国产奇米 | 四虎国产精品永久在线 | 亚洲一区二区在线 | 午夜激情亚洲 | 欧美久久久久久久久 | 欧美日韩啪啪 | 成人免费黄色大片 | 日本wwwxxxx | 天天做天天爱夜夜爽毛片毛片 | 各种各样少妇avbbb搡 | 亚洲日韩av一区二区三区中文 | 欧洲grand老妇人 | 熟妇高潮喷沈阳45熟妇高潮喷 | 色呦在线 | 欧美福利视频在线 | 亚洲香蕉中文网 | 精品久久国产 | 一级免费看视频 | 欧洲熟妇色xxxx欧美老妇多毛网站 | 国产毛片99 | 激情九月天 | 日本人裸体艺术aaaaaa | 凹凸日日摸天天碰免费视频 | 成长快手短视频在线观看 | 久久精品夜夜夜夜夜久久 | 亚洲精品视 | 最新天堂中文在线 | 鲁丝片一区二区三区 | 天天操操 | 日日躁夜夜躁狠狠躁av麻豆 | 伦人伦xxx国语对白 伦为伦xxxx国语对白 | 超清 忍不住的亲子伦中文字幕 | 国产一级片免费播放 | 天天想天天干 | 亚洲视频欧洲视频 | 最近中文字幕在线中文视频 | 日本天堂免费 | 夜影影视剧大全在线观看 | 无码国产色欲xxxxx视频 | 69性视频| 自拍成人福利视频免费在线观看 | 国产成人在线观看网站 | 成人快色 | 91美女片黄在线观看成欢阁 | 精品无人码麻豆乱码1区2区 | 欧美一进一出抽搐大尺度视频 | 久久婷婷五月综合色丁香 | 日韩国产精品久久久久久亚洲 | 精品久久久久久成人av | 亚洲国产精品女人久久久 | 欧美性淫爽www视频免费播放 | 天天躁日日躁狠狠躁视频2021 | 小少妇哺乳喂奶播放 | 97超碰人人干 | 中文字幕日韩二区一区田优 | 四面虎影最新播放网址 | 亚洲国产日韩精品一区二区三区 | 精精国产xxxx视频在线播放 | 久在线观看视频 | 国产一级做a爰片在线看免费 | 免费操片| 亚洲欧美另类久久久精品 | 欧美日韩国产成人高清视频 | sese欧美| 中文字幕乱码亚洲精品一区 | 国产精品亚洲а∨天堂123bt | 天天综合入口 | 在线观看一区 | 日韩经典午夜福利发布 | 精品国产91久久久 | 成人高潮片免费网站 | 国产午夜性春猛交ⅹxxx | 99在线看| 一级黄色大片免费观看 | 亚洲综合国产成人丁香五月激情 | 欧美伊人久久大香线蕉综合 | 久久久精品99久久精品36亚 | 伊人999| 成人手机在线免费视频 | 国产高h视频 | 中文字幕日韩精品亚洲一区 | 蜜臀久久久久久999 免费 成 人 黄 色 | 婷婷国产天堂久久综合五月 | 精品福利在线视频 | 欧美性xxxx极品hd欧美风情 | 日本精品巨爆乳无码大乳巨 | 久草在线视频资源站 | 美女爽爽爽 | 国语对白91 | 国产丝袜无码一区二区三区视频 | 中文字幕天堂在线 | 国产精品久久综合 | 在线视频一区二区三区 | 3d动漫精品啪啪1区2区免费 | 成人激情综合 | 成人在线视频你懂的 | 下面一进一出好爽视频 | 欧美一区成人 | 天天综合网7799精品 | 一区二区在线免费 | 国产香蕉97碰碰碰视频在线观看 | 日韩一区二区三区精品视频 | 第四色视频| 久草av在线播放 | 国产精品水嫩水嫩 | 国产乱子伦无套一区二区三区 | 亚州av综合色区无码一区 | 国产日韩一区二区三免费高清 | 亚洲成年女人av毛片性性教育 | 亚洲三级在线视频 | 国产精品免费入口 | 免费黄色小视频在线观看 | 精品国产麻豆免费人成网站 | 96精品视频 | 精品欧美一区二区三区久久久 | 一级性生活免费视频 | 国产人妖视频一区二区 | 日韩精品一区二区三区免费视频 | 国产精品99一区二区三区 | 亚洲中文字幕无码av | 欧美精品色哟哟 | 91久久国产涩涩涩涩涩涩 | 久久综合狠狠综合五十路 | 欧美精品一级片 | 国产欧美一区二区三区免费 | 色婷婷综合久久久久中文一区二区 | 成年视频在线播放 | 天天操天天透 | 37p粉嫩大胆色噜噜噜 | 91久久极品少妇xxxxⅹ软件 | 免费看黄网站在线 | www.国产二区| 国产三级久久 | 色婷婷av久久久久久久 | 黄色大片免费看 | 偷拍亚洲综合20p | 久久久精品456亚洲影院 | 色噜噜狠狠狠综合曰曰曰 | 热热av| 国产精品美女久久久久久久久 | 国产一区日韩二区欧美三区 | 日韩影院在线 | 亚洲精品成av人片天堂无码 | 黄色一级视频网 | 国产三级精品三级男人的天堂 | 国产三级无码内射在线看 | 青青国产精品视频 | 欧美天天射 | 中国熟妇牲交视频 | 欧美深性狂猛ⅹxxx深喉 | 91精品啪在线观看国产 | 无码人妻丰满熟妇区毛片18 | 久久精品无码一区二区小草 | 6080啪啪 | 国产无人区码一码二码三mba | 自拍偷自拍亚洲精品10p | 久久影院综合精品 | 内射夜晚在线观看 | 日韩视频一区在线观看 | 亚洲欧洲精品一区二区三区不卡 | 99精品免费| 一二三区乱码2021 | 国产精品午夜无码体验区 | 特黄一区| 九九精品成人免费国产片 | 无码无遮挡又大又爽又黄的视频 | 亚洲专区一 | 成 人 色 网 站免费观看 | 无人区码一码二码w358cc | 四色激情 | 黑人jizz60性黑人 | 日韩中文免费 | 99久久国产露脸国语对白 | 99久热re在线精品99re8热视频 | 99热一区二区 | www.黄色国产 | 欧美日韩综合一区二区三区 | 欧美激情国产日韩精品一区18 | 亚洲日韩成人av无码网站 | 女性高爱潮视频 | 性久久久 | 8050午夜二级无码中文字幕 | 亚洲深爱 | 无码国内精品久久人妻 | 韩国中文三级hd字幕 | 99视频偷窥在线精品国自产拍 | www国产亚洲精品久久网站 | 久久综合视频网 | 玩弄人妻少妇500系列 | 性色av浪潮av | 国产精品国产馆在线真实露脸 | 一区二区三区无码视频免费福利 | 天天操天天玩 | 亚洲国产97色在线张津瑜 | 国产91在线视频观看 | 日本丰满老妇bbb | 俺去俺来也在线www色官 | 夜色影院在线观看 | 成人美女黄网站色大免费的 | 亚洲欧美在线另类 | 综合伊人 | 中文久久乱码一区二区 | 中国女人一级一次看片 | 午夜国产片| 国产剧情自拍 | 女人一级大片 | 97精品在线观看 | 成年网站免费在线观看 | 一进一出抽搐gif | 国产精品毛片无遮挡高清 | 久久久精品在线观看 | 流白浆视频 | www.欧美在线| yy6080午夜八戒国产亚洲 | 成人亚洲综合av天堂 | 五月激情四射网 | 国产又粗又猛又爽又黄91网站 | 狠狠干夜夜骑 | 欧美性xxxx极品hd大豆行情 | 亚洲美女在线播放 | 色播亚洲视频在线观看 | 欧美人与性动交xxⅹxx | 国产亚洲精品岁国产微拍精品 | 国产极品在线播放 | 久久大胆| 天堂网视频在线观看 | 亚洲在线激情 | 欧美成人一区二区三区在线观看 | 可以免费观看的毛片 | 97人妻精品一区二区三区 | 成人无码精品1区2区3区免费看 | 日韩欧美群交p片內射中文 三级4级全黄60分钟 | 少妇与少年理论片午夜 | 精品国产乱码一区二 | 91精品国产一区二区在线观看 | 国产美女视频一区 | 在线成人免费观看 | 婷婷丁香五月激情综合 | 精品国产免费一区二区三区香蕉 | 亚洲免费久久 | 国产最爽的乱淫视频媛 | 成人午夜视频在线免费观看 | 亚洲精品久久久蜜臀av站长工具 | 九九视频免费 | 成人情侣激情偷拍视频 | 欧美乱人免费视频观看 | 1000部拍拍拍18勿入免费视频 | 夜夜春很很躁夜夜躁 | 日韩特黄毛片 | 免费网站91 | 五月天丁香视频 | 日韩欧美精品在线视频 | 天天摸天天碰天天添 | 免费簧片在线观看 | 一区不卡视频 | 国产精品女同一区二区 | 欧美精品久久久久久久久久 | 国产视频手机在线播放 | 国产精品福利视频导航 | 国产成人99久久亚洲综合精品 | 欧美99| 五月婷婷,六月丁香 | www视频在线观看免费 | 欧美69式互添视频在线 | 国产在线精品一区二区三区不卡 | 一区二区中文字幕在线观看 | 永久免费不卡在线观看黄网站 | 最新高清无码专区 | 欧美亚洲日本国产黑白配 | 成人颜色网站 | 少妇高潮av | 羞羞av.tv| 丰满的少妇愉情hd高清果冻传媒 | 欧美久草视频 | 欧美性日韩 | 免费观看久久 | 国语自产拍精品香蕉在线播放 | 国产精品无码午夜免费影院 | 亚洲成网| 葵司有码中文字幕二三区 | 国产91视频在线 | 久久网站热最新地址 | 国产诱惑av | 国产夫妻在线观看 | 精品国产一区二区在线观看 | 国产成人免费在线观看 | 扶她futa粗大做到怀孕 | 黄色精品一区二区三区 | 久久久免费精品 | 美女100%挤奶水视频吃胸 | 综合久久2o19 | 国内精品久久久久久久影视蜜臀 | 欧美 亚洲 一区 | 蜜桃色一区二区三区 | 肉色欧美久久久久久久免费看 | 国产色在线 | 日韩 日韩精品无码一区二区 | 中文字幕一区二区三区久久蜜桃 | 国产99久久久国产精品潘金 | 国产精品好爽好紧好大 | 中文字幕+乱码+中文字幕一区 | bt天堂新版中文在线地址 | 三级精品在线 | 黄色片aaa| 17c国产精品 | 9色视频 | 香港三级日本三级韩国三级 | 丰满肥臀大屁股熟妇激情视频 | 国产最爽的乱淫视频国语对白 | 欧洲熟妇色xxxx欧美老妇免费 | 成人在线视频网站 | 国产高清一级片 | 美腿丝袜亚洲色图 | 欧美日韩国产免费 | 麻豆视频免费入口 | 日韩爽爽视频 | 操天天| 国产乱妇乱子在线播视频播放网站 | 久久www免费人成人片 | 国产97在线 | 免费 | 日韩 欧美 亚洲 | 在线免费观看黄视频 | 国产伦精品一区二区三区无广告 | 一区二区三区欧美 | 99免费精品| 成人动漫在线观看 | 国产精品欧美一区二区三区不卡 | 国产精品99久久久久的智能播放 | 中文国产字幕 | 国产经典三级在线 | 婷婷免费视频 | 香港三日本三级少妇66 | 蜜桃久久一区二区三区 | 日韩精品成人在线观看 | 国产一线二线三线在线观看 | 51国产偷自视频区视频 | 欧美aaaaaaaaa| 久久精品无码观看tv | 欧美精品在线观看一区二区 | 免费国产黄色 | www成人国产高清内射 | 日韩精品偷拍 | 国产精品久久久久av福利动漫 | 国产一区二区三区在线免费 | 日本一级大片 | 一线天 粉嫩 在线播放 | 国产精品人人爽 | 黄色美女片 | 黄色成人在线观看 | 麻豆精品视频 | a视频在线观看 | 中文字幕无码视频手机免费看 | 超碰人人干 | 成av人在线 | 国产亚洲精品久久久玫瑰 | 深夜在线播放 | 成人免费视频久久 | 黄色一级视频网站 | 狠狠艹逼| 在线a亚洲视频播放在线观看 | 日本黄色片免费看 | 精品一区二区三区四区 | 黄色欧美日韩 | 老司机一区二区 | 乱人伦中文无码视频在线观看 | 伦理片免费完整片在线观看 | 国产色视频网免费 | 美日韩成人av | 午夜精品久久久内射近拍高清 | 日韩欧美亚洲成人 | 91嫩草网| 日本免费区 | 精品无码国产一区二区三区av | 国产高清一区二区 | 精品视频一区二区三区在线观看 | 奇米四色777| 成人激情小视频 | 播放灌醉水嫩大学生国内精品 | 成码无人av片在线观看网站 | 四虎永久在线视频 | 国产免费一区二区三区网站免费 | 黄视频在线免费 | 国产一级黄色毛片 | 一区二区久久久久 | 91性生活| 亚洲日韩乱码久久久久久 | 波多野av在线 | 在线亚洲高清揄拍自拍一品区 | 色香色香欲天天天影视综合网 | 全部免费毛片在线播放高潮 | 国产亚洲无线码一区二区 | 日韩女优中文字幕 | 一区二区国产盗摄色噜噜 | 欧美成人一二三区 | 国精品一区| 亚洲在线观看视频 | 国产传媒资源网站 | 亚洲视频 中文字幕 | 亚洲天堂av一区 | 国产又黄又猛又粗 | 欧洲裸体片| 强制中出し~大桥未久在线a | 色播在线 | 欧美一区二区日韩 | 97夜夜澡人人爽人人 | 在线观看污网站 | 91手机在线观看 | 色视频网站免费看 | 欧美激情内射喷水高潮 | 色yeye香蕉凹凸视频在线观看 | 国产肉体xxxx裸体137大胆 | 欧美大片va欧美在线播放 | 国产日本欧美一区二区 | 国产日韩一区 | 日本欧美国产 | 五月天六月色 | 欧美日韩免费高清 | 一本一道av无码中文字幕麻豆 | 强开小婷嫩苞又嫩又紧视频 | 男人天堂1024| 欧美牲交a欧美牲交aⅴ久久 | 5个黑人躁我一个视频 | 亚洲国产精品久久久天堂不卡 | 91精品国产麻豆国产自产影视 | 尤物永久网站 | 一线二线三线天堂 | 91小宝寻花一区二区三区 | 性娇小13――14欧美 | 国产精品字幕 | 免费国产又色又爽又黄的网站 | 日产成品片a直接观看入 | 性残虐av片在线播放 | 亚洲www天堂com | 尤物av无码色av无码 | 一本色道久久综合亚洲精品酒店 | 亚洲成人精品av | www婷婷色| 噼里啪啦在线看免费观看视频 | 又黄又爽又色成人免费体验 | 天堂久久天堂av色综合 | 女人18毛片水真多 | 亚洲免费影院 | 香港三级日本三级a视频 | 久久久久成人片免费观看蜜芽 | 国产精品v欧美精品∨日韩 女邻居的大乳中文字幕 | 国产一区二区黑人欧美xxxx | 久久午夜羞羞影院免费观看 | 中文字幕一区三区 | 久成人| 国产精品亚洲一区二区三区喷水 | av福利在线观看 | 久久久久久久久久久久久国产 | 久久久久蜜桃精品成人片 | 伊人影院中文字幕 | 99热在线精品国产观看 | 免费黄色三级 | 国产性xxxxx| 蜜桃成人在线视频 | 麻豆剧场 | 少妇视频在线 | 99精品在线看 | 黄色大片免费看 | 日韩一区二区免费播放 | 少妇特黄a一区二区三区 | 91久久久久久波多野高潮 | 亚洲欧美一区二区三区在线 | 国产精品久久国产精品 | 久草精品视频在线看网站免费 | 黄免费在线观看 | 中文字幕在线视频播放 | 亚洲久久天堂 | 国产3p又大又爽又粗又硬免费 | av网站免费线看 | 成人免费毛片aaaaaa片 | 成人在线视频免费播放 | 亚洲精品色 | 色视频一区二区三区 | 欧美成人性生活片 | 国产午夜福利在线机视频 | 亚洲人的天堂 | 精品无码国产av一区二区 | 国产伦精品一区二区三区视频网站 | 国产又滑又嫩又白 | 黑人巨大精品欧美一区二区, | 在线视频麻豆 | 亚洲色图久久 | 边吃奶边添下面好爽 | 成人免费网站在线 | 欧美日韩国产网站 | 亚洲黄色a级片 | 国产一区二区三区四区视频 | 毛片视频网站 | 欧日韩视频 | 少妇乱淫 | 国产精品福利视频主播真会玩 | 国产午夜一区二区 | 亚洲激情欧美激情 | www.九色| 中文字幕高清在线观看 | а√天堂中文在线资源8 | 日本一区二区在线播放 | 91灌醉下药在线观看播放 | 男人全程不遮挡撒尿视频 | 日韩毛片一区 | 黑人玩弄人妻中文在线 | 黑人粗长大战亚洲女 | 欧美a√在线 | 手机看片日韩 | 潘金莲4级淫片aaaa | 女生毛片| 中文字幕大全 | 最近2019年好看中文字幕视频 | av在线一区二区三区四区 | ass嫩粉嫩粉嫩pⅰcs | 亚洲五月花 | 亚洲视频不卡 | 亚洲最大成人在线观看 | 午夜精品福利在线 | 五月天综合婷婷 | 蜜桃日本免费看mv免费版 | 中文字幕亚洲国产 | 中文字幕亚洲欧美日韩在线不卡 | 少妇高潮一区二区三区99女老板 | 亚洲女同另类 | 久久国产精品波多野结衣 | 黑人精品一区二区 | 国产黄色大片免费看 | 亚洲精品一区二区三区不 | 四虎黄色 | 中文字幕av伊人av无码av | 黄视频免费在线观看 | 天天干,天天爽 | 中文av在线天堂 | 中国精品久久 | 日韩中文字幕免费看 | av男女 | 久久久免费精品re6 在线精品无码字幕无码av | 性欧美长视频免费观看不卡 | 熟人妇女无乱码中文字幕 | 影音先锋中文字幕一区 | 天堂免费在线视频 | 国产99在线 | 欧美 | 欧美精品网址 | 三级黄色网络 | 亚洲国产日韩a在线播放性色 | 青青青国产精品一区二区 | 伊人66| 黄色一级国产 | 色视频www在线播放国产人成 | av在线不卡免费观看 | 三浦步美一区二区三区 | 亚洲精品456在线播放第一页 | 麻豆精品国产传媒 | 一本久久知道综合久久 | 亚欧在线播放 | 大香伊人久久 | 色猫咪免费人成网站在线观看 | 久久中文字幕高清 | 国产igao激情视频入口 | 拔擦拔擦8x海外华人永久 | 亚洲成a人片在线观看无码专区 | 少妇无套高潮一二三区 | av色综合久久天堂av色综合在 | 免费看欧美黑人毛片 | 顶级少妇做爰视频在线观看 | 中文字幕在线观看三区 | 国产吃瓜黑料一区二区 | 国产精品有码 | 国产午夜三级一区二区三桃花影视 | 欧美性猛交xxxx免费看 | 91久久精品一区二区 | 欧色图| 亚洲精品污一区二区三区 | 中文字幕成人在线观看 | 亚洲激情成人 | 狠狠干少妇 | 久久久极品 | 亚洲欧美中文日韩在线v日本 | 国产精品无码v在线观看 |